标亮 查找
聚焦命中
转第
显示法宝之窗
用户名 密码 登录
北大法宝 > 司法案例 > 案例要旨 > 正文阅读

长春北方建筑工程公司与周振树建设工程施工合同纠纷上诉案 法宝推荐

【全文】【法宝引证码】CLI.C.9169285

长春北方建筑工程公司与周振树建设工程施工合同纠纷上诉案


中华人民共和国最高人民法院
民事判决书
(2016)最高法民再274号


  二审上诉人(一审被告):长春北方建筑工程公司。
  委托诉讼代理人:王丽君,该公司员工。
  委托诉讼代理人:胡云,该公司员工。
  二审被上诉人(一审原告):周振树
  二审上诉人长春北方建筑工程公司(以下简称北方建筑公司)与二审被上诉人周振树建设工程施工合同纠纷一案,吉林省高级人民法院(以下简称吉林高院)于2012年11月29日作出(2012)吉民再字第00067号民事判决(以下简称原审判决),已经发生法律效力。本院经审查于2015年10月22日作出(2014)民监字第41号民事裁定,提审本案。本院依法组成合议庭,开庭审理了本案。二审上诉人北方建筑公司的法定代表人田玉贵、委托诉讼代理人王丽君、胡云到庭参加了诉讼,二审被上诉人周振树经合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  北方建筑公司称,其不服原审判决,请求最高人民法院:1.撤销原审判决,驳回周振树的全部诉讼请求;2.由周振树承担本案全部诉讼费用。主要事实和理由:(一)原审判决认定周振树系涉案工程的实际施工人错误。北方建筑公司与韩国村公司签订的《建设工程施工合同》明确约定,韩国村公司为发包方,北方建筑公司为施工方,周振树等为北方建筑公司驻工地代表。北方建筑公司与周振树签订的《内部承包协议》、《补充协议》约定涉案工程人财物均为北方建筑公司投入,周振树占用的钱款和挪用的材料应及时返还北方建筑公司,如不及时返还造成的法律责任由周振树承担。因此,北方建筑公司在涉案工程施工中投入巨额资金,是涉案工程的施工方,最高人民法院(1997)经终字第170号民事判决已经予以确认。原审判决认定周振树是该工程实际施工人错误。(二)原审判决北方建筑公司支付周振树工程款及机械、人工停工损失629.617125万元错误。1997年周振树等六人向吉林高院提起诉讼,经法院组织调解,周振树等共同出具授权委托书委托周振树、张德义与北方建筑公司重新签订承包协议,进行工程结算,1999年5月12日,周振树、张德义出具了《结算单》、北方建筑公司向周振树、张德义等多支付了100多万元,并由周振树、张德义出具了收据、收条,周振树等撤回了起诉。周振树对《结算单》、收据、收条的真实性有异议,但经法源鉴定中心鉴定,确认收据、收条上的签字为周振树、张德义本人所签。涉案工程款已经结算,周振树等也收到了工程款。现再次提起诉讼,要求北方建筑公司支付涉案工程款,不应支持。
  周振树未对北方建筑公司的申诉请求提出答辩意见。
  周振树向吉林省长春中级人民法院(以下简称长春中院)起诉请求:请求法院判令北方建筑公司给付工程款890万元及四年的利息。
  长春中院一审认定事实:1996年6月20日,北方建筑公司与韩国村公司签订了《建设工程施工合同》,约定由北方建筑公司承建韩国村公司开发的位于长春市前进大街88号的长春韩国(工业)村工程。1999年6月30日,周振树以北方建筑公司装饰公司的名义签订《内部承包协议》,将该项工程中的101、103、110、111、112栋五栋住宅楼分包给了周振树进行施工,周振树向北方建筑公司交纳了质保金48万元。在周振树施工过程中,除韩国村公司投入部分建筑材料和人工费外,其余部分全由周振树自行垫付资金完成。当时,北方建筑公司从吉林省圣安国际房地产开发有限公司及长春铁路机砖厂等单位赊购了部分建筑材料,但并未用于杨德君所施工的工程(用在案外人李静波的工地上)。在周振树以部分自有资金垫付施工至土建三层时,由于案外人韩国村公司没有及时按合同约定拨付工程款,致使工程陷入停工状态。北方建筑公司于1996年10月21日向吉林高院提起诉讼,请求判令韩国村公司承担违约责任,偿还北方建筑公司垫资款、借款并赔偿损失、给付违约金等共计5500万元。在案件审理过程中,吉林高院委托吉林省建设工程预算审查处对韩国村在建工程的工程量及机械停工损失进行了鉴定,结论为:在建工程量1866.009万元,机械停工损失526.7986万元,共计2392.8076万元,吉林高院据此作出(1996)吉民经字第103号民事判决,判决韩国村公司偿还北方建筑公司工程款和机械停工损失2392.8076万元,人工停工损失1049.228万元,韩国村公司偿还北方建筑公司借款435万元及利息42.65352万元,鉴定费50万元由北方建筑公司负担10万元,韩国村公司负担40万元。韩国村公司不能偿还上述款项,则以韩国村在建工程及土地依法抵偿。宣判后,韩国村公司不服提起上诉,最高人民法院于1997年10月14日作出(1997)经终字第170号民事判决,将韩国村公司偿还北方建筑公司工程款及机械停工损失的数额变更为2116.064万元,人工停工损失的数额变更为893.1478万元。该判决生效后,北方建筑公司申请执行,吉林高院于1999年10月8日作出(1997)吉执字第77号民事裁定,裁定:位于长春高新产业开发区前进大街88号的“韩国村”归北方建筑公司所有。1999年12月12日、14日,北方建筑公司与泓泰公司签订了《资产转让合同书》、《补充协议》,将包括本案争议工程在内的长春高新技术产业开发区前进大街88号、占地面积128006平方米的土地使用权和该土地上的全部在建工程所有权,以4100万元的价格转让给泓泰公司。2000年2月2日、21日,北方建筑公司分两次从泓泰公司取


  ······

分享到:
关注法宝动态:

法宝联想

数据加载中...

热门视频更多

    感谢法宝客户:
    关于法宝
    法宝动态
    法宝优势
    免费试用
    购买指南
    意见反馈
    法宝会刊
    法宝通用产品
    法规
    案例
    期刊
    专题
    英文
    视频
    法宝微信
    法宝微博
    解决方案
    法院
    检察院
    政府机关
    院校
    律所
    企业
    专业定制
    食品安全
    卫生安全
    银行合规
    研发与应用
    案例管理
    立法支持
    网络培训
    文书纠错
    知识管理
    文书上网
    法宝升级新版入口
    手机阅读
    注册
    反馈